您现在的位置:一裁网>> 争议防范库>> 建筑工程>> 案例参考 >> 正文
中国建筑第二工程局诉河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷上诉案
作者:最高人民法院 来源:最高人民法院 发布日期:2014年07月31日 点击数:

中国建筑第二工程局诉河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷上诉案

法公布(2002)第41

中华人民共和国最高人民法院民事判决书

2002)民一终字第10

上诉人(原审原告):中国建筑第二工程局,住所地北京市宣武区广安门南街42号。法定代表人:邱凡,董事长。

委托代理人:赵长东,该局职员。

委托代理人:李轩,北京市国联律师事务所律师。

被上诉人(原审被告):河南裕达置业有限公司,住所地河南省郑州市中原西路220号。

法定代表人:郭浩云,董事长。

委托代理人:刘维新,该公司法律顾问。

委托代理人:李圣全,河南经典律师事务所律师。

上诉人中国建筑第二工程局(以下简称中建二局)为与被上诉人河南裕达置业有限公司(原郑州裕达置业有限公 司,1998年该公司改为现名,以下简称裕达公司)拖欠工程款纠纷一案,不服河南省高级人民法院(2001)豫法民初字第8号民事判决,向本院提起上诉。 本院依法组成合议庭对本案进行了审理,现已审理终结。

经审理查明:19951012日,裕达公司与中建二局签订了《郑州裕达国际贸易中心大厦建设工程施工合同》。该 合同由《建设工程施工合同协议条款》、《补充条款》、《建设工程施工合同条件》三部分组成,主要内容包括,中建二局为裕达公司建造位于河南省郑州市中原西 路220号的郑州裕达国际贸易中心大厦建设工程,承建工程范围为全部土建和配套工程,具体包括:地基处理、主体结构工程、配套工程、设备安装工程及部 分装修工程;工期为199591日至1997530日,总日历天数为638天;工程造价预算为39000万元,实际造价以竣工结算为准;中建二局 对裕达公司实行如下优惠:不计取调迁费,按短途取费,按全民二级企业取费,中建二局垫资施工主体结构地下三层、地上两层(钢筋、水泥和木材由裕达公司供 应),完成地面工程两层后按月支付进度款,主体工程完工后,裕达公司支付垫资总额的50%,余下的50%在工程竣工时,一次性全额支付给中建二局。由于本 工程工期要求较紧,为确保中建二局按质按期完成该工程,裕达公司向中建二局支付860万元工期奖,由其包干使用,采取分段支付的方法: 19951130日桩基工程完成后,支付款额40万元;1996525日工程达到地上两层后,支付款额130万元;19961231日主体工 程完工后,支付款额260万元;1997525日装饰工程完工后,支付款额130万元;1997530日工程全部竣工后支付款额300万元。本工 程被评为优良工程,裕达公司奖励中建二局300万元。承包方式和结算办法:承包方式为包工包料,按审定的施工图预算加现场签证执行(单项变更增减不超过 1000元,不予计算),执行河南省及郑州市的有关工程造价管理规定,如有争议,请郑州市定额站协调,必要时报河南省定额站裁决。中建二局在工程竣工后 30日内提出竣工结算,裕达公司在接到中建二局竣工结算30日内提出审核意见,逾期不答复,视为认可。工程款结算方式为,按裕达公司核实后的工程量和工作 量于次月5日以支票形式支付,并扣除裕达公司供应的主材定额价,工程款支付按照核定价款的95%,余款待本工程竣工结算后清算。违约责任:裕达公司代表不 能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期;按协议条款 约定支付违约金和赔偿因其违约给中建二局造成的窝工等损失。中建二局不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其他使合同无法履行的行 为,裕达公司代表可通知中建二局,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给裕达公司造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行, 违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后方可终止或解除合同,由违约方 承担违约责任。

1995728,中建二局入场开始工程桩的施工。1996825日,中建二局致函裕达公司及监理公司,申 报预算外签证用工及业主借工单价为每工日50元,并在函件中注明应在3日内予以答复,逾期即视为收文单位予以确认。裕达公司及监理公司当日签收该函,在3 日内未作答复。199638日,中建二局收到裕达公司转来的40万元,在有关转账支票存根上注明为转款1996 124日,裕达公司转中建二局100万元款,在有关转账支票存根上注明用途为工程款,中建二局在转账支票存根上签了字。在双方于20003月就工 程款拨付情况进行核对时,双方已确认该笔款项为工程款,中建二局当时未提出异议。199763日,主体(即土建)工程完工。施工期间,中建二局已向裕 达公司交纳各种罚款277800元,另有90708元罚款虽未实际交纳但驻工地代表已签字同意从应付的工程款中扣除。1997815日,发生电梯井火 灾事故所造成的经济损失,中建二局驻工地代表同意赔偿100000元。中建二局退还给裕达公司的材料折款为1557676元。在施工中,中建二局与有关分 包单位进行过配合交叉施工,由裕达公司签收的预算外签证土建工程费用为92229036元及施工交叉配合费172890550元。1999525 日以后,中建二局对已完工程进行了整修、完善。中建二局另收到的裕达公司所供钢材342415吨,合计款项107758975元。裕达公司代中建二局 向有关部门缴纳施工管理费、竣工评估押金及其他费用394165元。裕达公司共垫付应由中建二局支付的水电费135992525元。1998417 日,中建二局分别向裕达公司和有关监理单位提交了《郑州裕达国贸大厦工程土建部分结算书》,该《结算书》中确定的土建工程总造价为24612万元;同月 27日,中建二局向裕达公司发出《工程款催付通知》,要求裕达公司全额支付拖欠工程进度款;同月29日,监理公司召集中建二局、裕达公司及监理单位——鑫 城建设监理公司三方,在裕达工程部会议室召开主体工程经济工作会议,研究中建二局承包主体工程部分的结算问题,经与会人员认真讨论,最后决定,三方依据 施工合同、图纸、定额,并尊重事实的原则,抱着积极的态度,尽力使结算工作提前完成。对于工作中存在的分歧不定期召开协调会议,尽力通过协商达成共识,确 不能达成一致意见的,谁有问题,谁向定额站打报告,最后以定额站批复为准。56日工程盘点和审核结算同时开始,分头进行。之后,三方即按照此次会议所 确定的原则和方法开始工程结算的核对工作。后由于多种原因,导致工程结算的核对工作没有继续进行。199889月份施工的空调、水及通风安装工程系由 中建二局组织洋浦公司施工,由洋浦公司单独报验,裕达公司已将该部分工程价款1001245元直接单独与洋浦公司结算完毕。19986月,裕达公司取得 裕达国贸中心A座《房屋所有权证》,裕达国贸大厦自19996月投入使用至今。中建二局未完成的合同约定的其他工程项目,裕达公司后来陆续分别委托他人 施工完毕。截止199961日,裕达公司共支付给中建二局工程款为8976047823元,其中土建工程部分已付工程款7788610923元, 安装工程部分已付工程款1187436900元。

1999518,中建二局向河南省高级人民法院提起诉讼时的具体诉讼请求是:1、判令裕达公司支付拖欠工程款 9550万元,2、偿付垫支工程材料款400万元,3、负担本案全部诉讼费用等三项;同年725日追加的具体诉讼请求为,1、判令因裕达公司违约解除 1995年10月12双方签订的《建设工程施工合同》,2、判令裕达公司支付下欠双方合同项下安装部分工程款220983万元及其利息。中建二局始终 未将要求裕达公司承担违约责任作为一项诉讼请求,只是在起诉书的事实和理由部分提及违约问题,没有提出请求裕达公司承担19573392万元违约金的具 体请求,也未就该部分标的向一审法院预交相应的诉讼费用。一审判决在叙述中建二局诉讼请求时,也没有涉及违约责任问题。一审期间,裕达公司以中建二局工期 延误和存在工程质量问题为由,向一审法院提出反诉,该院未将裕达公司提出的中建二局工期违约和质量违约问题纳入审理范围,但告知裕达公司另行起诉。

2001821,裕达公司就工期违约和质量违约问题向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼,请求判令中建二局支付工程延期违约金2100万元、赔偿直接经济损失费用872145534元。因该案与本案最终处理结果有一定关联,目前该案尚未开庭。

一审期间,一审法院依法委托河南省建筑工程标准定额站对中建二局施工的裕达国贸主体工程及安装工程造价进行了鉴定。 20001215日,该定额站作出鉴定结论:土建工程造价17409643967元,扣除裕达公司所供材料费6913701702元和超供材料费 533181527元,财务结算价为 9962760738元;安装工程造价4535056310元,扣除裕达公司所供材料费2818912941元、超供材料费359567571元 及拆除的裕达公司所供未计价材料费78787030元,财务结算价为1277788768元。在鉴定结论外有三项单列的费用:1、土建中因裕达公司签 收的预算外签证而暂估的费用92229036元;2、土建中因裕达公司分包而发生的暂估施工交叉配合费用164603385元;3199889 月,洋浦公司施工的空调、水及通风安装造价100124508元。2001924日,经对该鉴定结论多次质证,河南省建筑工程标准定额站做出豫建价 审字(2001093关于裕达国贸大厦工程中由二局二公司施工的已完工程决算造价鉴定的审核意见,确定该工程最终造价为21986665932 元,扣除裕达公司所供材料价格,下余工程款为11282515162元,原来鉴定结论外单列的三项费用中土建部分因裕达公司分包而发生的暂估施工交叉配 合费用为172890550元,其他两项费用不变。1999929日,一审法院根据中建二局申请在裕达国贸大厦施工现场查封了部分建筑工程材料,经 估价其总价值为151511766元。一审法院就裕达公司对本案工程的发包是否存在肢解工程行为问题,向河南省郑州市建设委员会造价办公室进行过咨询, 该办公室于2001424日答复称,中建二局不是总包单位,只是承包了裕达公司肢解工程的一部分,根据有关行业规定,裕达公司和中建二局之间不存在肢 解工程关系,至于中建二局与其他施工单位发生的施工配合费用,可以根据双方的约定和现场签证等情况,据实计算此项费用。

二审期间,中建二局提交了因裕达公司图纸不到位、设计变更提供不及时、业主设计环境、业主分包和不可抗力等因素造成应顺延工期396天的证据目录和清单,但在庭审质证中始终没有提交证据原件或者复印件。

一审法院经审理认为,中建二局与裕达公司于19951012日签订的《郑州裕达国际贸易中心大厦建设工程施工合 同》及其他施工协议是双方当事人真实意思表示,不违反国家法律、法规,应为有效,双方均应按合同约定行使相应的权利,履行相应的义务。对于主体工程结算的 核对工作无法正常进行,各方均有责任。关于本案工程造价是否应以中建二局提供的结算书为准问题,双方合同虽对裕达公司审核结算书的期限作了约定,但在中建 二局提供土建部分工程竣工结算后,中建二局、裕达公司及监理公司三方召开了工作会议,并决定共同进行工程价款核对,故不能再以中建二局向裕达公司提交的结 算书为准。一审法院依法委托有关鉴定单位所作的鉴定结论已经双方多次质证,鉴定单位也就有关情况作出了说明,并根据质证情况对鉴定结论做出了相应的调整, 有关鉴定结论可以作为定案的依据。裕达公司签收的预算外土建签证费用92万余元及施工交叉配合费170万余元,因中建二局实际进行了施工,裕达公司提供不 出相应的反证,故应予认定。洋浦公司 199889月份施工的空调、水及通风安装工程造价100余万元系重复收费,鉴于中建二局同意洋浦公司与裕达公司直接结算,故中建二局重复支付给洋浦 公司的工程款可另行解决。双方签订的合同中约定涉案工程按二级取费,这一约定不违反国家法律、行政法规的强制性规定,应属有效约定,故本案工程造价应按二 级取费。2001424日,河南省郑州市建委造价办答复,中建二局不是总包单位,只是承包了裕达公司肢解工程的一部分,因此裕达公司和中建二局之间不 存在肢解工程关系,所以中建二局不应提取肢解工程管理费。关于预算外签证用工是否应按每工日50元计算问题,中建二局虽在有关函件中注明应在3日内予以 答复,逾期即视为收文单位予以确认,但单方设置的条件不具约束力,此部分款项的计算应以鉴定结论为准。关于裕达公司应否支付400万元工期奖问题,从事 实看,中建二局并未完全按照1996126日裕达公司与中建二局签订的《协议书》按进度完成施工,裕达公司也未对此提出异议,应当视为双方在实际履行 中已对有关约定做了变更,故中建二局依照原《协议书》主张400万元奖励,不予支持。中建二局垫支的400万元工程材料款,裕达公司没有证据证明其已经还 给了中建二局,也无证据证明鉴定中所列明的裕达公司供材料费和裕达公司超供材料费中包括该400万元,故裕达公司应当予以返还,并应支付相应的利息。关于 中建二局199638日收到的40万元是否为裕达花园1718号楼补偿款问题,因缺乏证据,不能认定此款为支付裕达花园1718号楼款。关于 1996124日中建二局收到的100万元款应否认定为工期奖问题,鉴于裕达公司在支付该款时注明为工程款,中建二局签收后并未就此提出异议,其 事后出具了注明此款为工期奖的收据,但没有证据证明裕达公司收到此据,故中建二局主张材乏证据,不能认定此笔款项为工期奖。在鉴定结论外中建二局另收 到的裕达公司所供钢材342415吨,合计款项107758975元,及裕达公司代中建二局向有关部门缴纳的施工管理费、竣工评估押金及其他费用应从 应付的工程款中扣除。中建二局对部分罚者已实际交纳,另有部分罚款虽未实际交纳但已签字同意从应付的工程款中扣除,可以认为中建二局对这些罚款予以认可, 其已实际交纳的罚款不再返还,已签字同意从应付的工程款中扣除的应从裕达公司应付的工程款中扣除。有关火灾损失中建二局驻工地代表陆林福已签字同意赔偿 10万元,此10万元应从应付工程款中扣除。中建二局已退还裕达公司材料款的具体金额双方虽有争议,但有争议的这部分材料中建二局也是按照裕达公司要求调 给有关参建单位的,所以这部分退料也应从裕达公司已付工程款中扣除。关于中建二局垫资施工裕达大厦地下三层、地上两层垫资款利息问题,按照双方所签的施工 合同约定,垫资施工属于中建二局的义务,在有关合同中双方也没有就是否应当支付利息问题进行约定,且垫资款的具体数额是在诉讼过程中通过造价鉴定才最终确 认的,故中建二局的该项主张不予支持。裕达公司已就裕达国贸大厦施工质量等问题另行提起诉讼,故有关保修金问题本案不再涉及。从现有证据看,双方均未完全 按照所签合同内容履行自己的义务,互有违约行为,所以中建二局要求裕达公司支付应付工程款的滞纳金主张不予支持。根据双方的实际情况,一审法院查封的滞留 在裕达国贸施工现场价值151511765元工程材料,判归中建二局所有。本案工程,中建二局已履行完毕的应据实结算,未履行部分不再履行,中建二局应 向裕达公司移交按照国家有关规定应当移交的有关施工资料,配合裕达公司办理竣工验收手续。裕达公司应将中建二局交纳的10万元消防安全工程保证金予以退 还。据此判决:(一)裕达公司于判决生效后15日内向中建二局支付工程欠款2129348925元,并按规定支付相应的利息(利息起算期间自1999 527日始,至判决确定的履行期限届满止,利率按同期银行贷款利率计算);(二)裕达公司于判决生效后15日内向中建二局返还其垫支的工程材料款400 万元,并支付相应的利息(其中300万元的利息起算期间自19951227日始,至判决确定的履行期限届满止,利率按同期银行贷款利率计算;100万 元的利息起算期间自1996110日始,至判决确定的履行期限届满止,利率按同期银行贷款利率计算);(三)裕达公司于判决生效后15日内支付给中建 二局退料款1557676元;(四)一审法院查封的滞留在裕达国贸施工现场价值151511766元工程材料于判决生效后15日内,由中建二局按查封清 单接收,不足部分裕达公司支付相应款项;(五)裕达公司于判决生效后15日内退还中建二局10万元消防安全工程保证金;(六)中建二局与裕达公司1995 1012日签订的《郑州裕达国际贸易大厦建设工程施工合同》及其他相关协议未履行部分不再履行,中建二局应于判决生效后15日内向裕达公司移交按照国 家有关规定应当移交的有关施工资料,配合裕达公司办理竣工验收手续;(七)驳回中建二局的其他诉讼请求。案件受理费623000元,中建二局负担 415333元,裕达公司负担207667元;鉴定费750000元,中建二局、裕达公司各负担325000元;诉前财产保全费483020元,中建二局 负担322013元,裕达公司负担161007元;诉讼财产保全费8096元由裕达公司负担。

中建二局和裕达公司均不服河南省高级人民法院(2001)豫法民初字第8号民事判决,分别向本院提起上诉。裕达公司虽提起上诉,但其未在本院指定的期限内预交二审案件受理费,以被上诉人身份参加本案二审诉讼活动。

中建二局上诉称,一审判决对主要事实认定不清,适用法律不当,请求予以撤销,依法改判,并判令裕达公司负担一审、二 审全部诉讼费用。主要事实和理由是:1、鉴于裕达公司在合同规定的期间内对中建二局的结算书未予答复,本案工程各项价款应以中建二局向裕达公司提交的结算 书为准,一审判决认定中建二局所报结算只是单方报价,未得到裕达公司认可的说法不成立。因工程工期顺延较长,三方于19984月达成就主体工程先行结算 的一致意见,中建二局于19984 17日向裕达公司提交了《郑州裕达国贸大厦工程土建部分结算书》,但裕达公司对结算报告不予实质性答复。根据《协议条款》第28条规定,裕达公司提出审核 意见的时间为接到中建二局竣工结算30日之内,逾期不答复,视为裕达公司认可。三方于1998429日形成的《主体工程经济工作会议纪要》也明确规 定,确不能达成一致意见的,谁有问题,谁向定额站打报告,最后以定额站批复意见为准。裕达公司在接到中建二局结算书之后,未在30日内予以确认,也未在 30日内提出修正意见,更未在30日内向定额站打报告,这只能依《协议条款》第28条规定认定为逾期不答复,视为认可。本案工程价款的确定应以结算书为 准,对工程造价及其具体构成无需鉴定。河南省建筑工程标准定额站所作《鉴定书》存在许多问题,严重影响鉴定结论的准确性和公正性,造成少算、漏计工程款达 约4000万元,一审判决对鉴定结论存在的问题未作认真审查。2、在未经中建二局同意的情况下,裕达公司将由中建二局承包的配套工程肢解发包给了其他单位 施工,由此导致的配套工程、装修工程未能按时完工,中建二局当然不应承担任何责任。为确保裕达国贸大厦工程质量,中建二局采取多种先进工艺和施工措施,并 顺利通过了裕达公司、中建二局和监理方三方共同组织的基础工程验收和主体工程验收,整体质量达到优良,裕达公司专门为此出具了大厦主体工程质量优良的证 明。3、工程取费标准应按法律的强制性规定执行,而不应按违法的合同约定执行。根据民法通则和合同法的规定,违反法律强制性规定的合同条款一律无效。建设 部、国家工商行政管理局《建筑市场管理规定》第二十二条更是明确规定,承发包合同的签订,必须严格执行国家和地方的价格政策、计价方法和取费标准。任何单 位和个人都不得随意扩大计价的各项标准,不得任意压价、抬价或附加不合理条件。在签订合同时,裕达公司利用业主优势违反法律规定将工程取费标准自一类降为 二类,相差740万元左右。4、工程造价中应当计取裕达公司肢解工程管理费和配合费3459849元。1996422日建设部和国家工商局就联合发出 过《关于禁止在工程建设中垄断市场和肢解发包的通知》,严禁建设单位肢解分包工程。郑州市建设委员会[郑建价字(199716号]《关于处理肢解工程费 问题的若干规定》第二条规定,建设单位在发包工程时若将单位工程中的某一项或者某几项分项工程,直接发包给其他施工企业或专业厂家承建,主体承包单位应按 单位工程原施工图纸全部设计项目的定额直接费和规定费率标准计取费用,然后再退减肢解发包部分的工程直接费。此外,主体承包单位还应以肢解部分的定额直接 费为基数,计取3%的配合费。中建二局承包范围为地基、主体、部分初装修及部分设备安装工程,其余均由裕达公司强行肢解分包给十几家施工单位,在监理例会 时,裕达公司及监理公司再三要求中建二局起到总承包的作用。中建二局在工程施工中也应要求负担了大量管理和配合工作,各参建单位不仅仅是机械配合,而是全 方位的管理、协调及配合。所以中建二局有权要求按照郑建价字(199716文件的规定计取肢解分包工程管理费3459849元。5、在确定超高费 等有关费用计取系数时,应在准确理解定额文字表述的基础上严格按照定额规定执行而不能随意确定。《河南省建筑装饰定额(99版)》说明对主体工程超高费规 定,单独装饰及再次装饰工程按建筑工程预算定额第十五分部相应子目中人工及其他材料费乘以系数02,机械费乘以系数01。单位主体与装饰由两家施工单 位分别施工时,装饰施工单位按上述标准计取超高费,余下部分应为主体施工单位计取超高费。鉴定单位关于凡主体与装饰由两家施工时,计取超高费应一律先扣除 装饰部分的20%的理解是错误的。主体与装饰由两家施工时,计取超高费应扣除装饰部分的比例不是20%,而是13%,主体施工单位应计取的超高费比例应为 87%,累计应增调262万元。6、预算外签证用工及业主借工单价应按每工日50元而不是每工日19元计取。鉴定机构对裕达公司提交一审法院的结算书中认 可的预算外签证(包括每工日50元)均按裕达公司意见进行鉴定,对其未认可的预算外签证部分进行了鉴定,但预算外签证用工及业主借工单价仅按照定额计取。 考虑到市场行情,中建二局于1996825日致函裕达公司及监理公司,申报预算外签证用工及业主借工每工日50元,并在函件中注明应在三日内予以答 复,逾期即视为确认。裕达公司和监理公司当日签收该函,但在三日内未作任何答复,据此应认为当事人已就此问题达成一致,应按该标准计取,累计增调 1012500元。719988月份暖通工程造价1001245元应全额支付中建二局,即使该月的工程价款已由裕达公司与洋浦公司单独结算,也不应转 嫁到中建二局身上,应由裕达公司与洋浦公司另行解决。8、一审法院将查封的1511765元工程材料直接判给中建二局不当,应将该部分工程材料退还给裕达 公司,由其另行支付相应款项。9、一审法院还错误地将裕达公司已经支付并且在一审诉讼中自认的100万元工期奖认定为工程款。10、将裕达公司已经支付的 40万元裕达花园1718号楼工程款认定为本案裕达大厦工程款。11、裕达公司作为工程的发包方,不具有行政执法部门的职能,无权对承包方进行罚款,双 方所签合同中也没有专门约定,中建二局提出这部分罚款属于裕达公司滥用业主优势进行的非法罚款以及强行要求支付火灾赔偿等款项累计410800元,不应将 上述款项从工程款中扣除。12、鉴定结论中漏计了1999525日以后进行电缆安装造价为629300元的工程量,应予增调。13、一审判决认定双方 均有违约行为是错误的,裕达公司拒不按期足额支付工程进度款、拒不及时返还中建二局垫资工程款和材料款、擅自将承包范围工程肢解分包、拒不办理结算等行为 严重违反合同约定,中建二局严格按照合同履行了义务,应按有关司法解释规定每日万分之四的标准承担逾期付款违约金19573392万元。

裕达公司答辩称,11998429日三方形成的《主体工程经济工作会议纪要》证明裕达公司对中建二局提出的结 算书在30日内已经有明确不予认可的答复。2、一审法院依职权委托的鉴定事实清楚,依据准确,结论应予确认。3、取费标准是双方当事人协商一致的合意表 示,是中建二局为追求自身企业利益而签订的,中建二局单方承诺给予优惠条件,证明裕达公司没有利用业主优势压价,有关取费标准的约定没有违背任何法律强制 性规定。4、工程质量问题裕达公司已另案起诉,一审法院已明确不属于本案讼争范围。5、中建二局要求按照合同签订后的行政规章向裕达公司主张肢解工程管理 费、配合费等,没有法律依据。6、没有证据证明双方已就计取预算外签证用工及借工达成一致,一审法院依照定额计取,没有违反法律规定。7、裕达公司对洋浦 公司工程款只能有一次支付义务。8、一审法院将工程材料判给中建二局符合公平合理、物尽其用的民事行为习惯。9、中建二局没有依照合同约定完成义务,没有 合法证据证明工期延误近400天属于裕达公司过错,更不能证明系不可抗力造成,一审判决认定中建二局有违约行为是正确的。故一审判决认定事实清楚,适用法 律正确,诉讼程序合法,请求二审法院依法驳回上诉,维持原判。

本院认为,中建二局与裕达公司于19951012日签订的《郑州裕达国际贸易中心大厦建设工程施工合同》系由 《建设工程施工合同协议条款》、《补充条款》、《建设工程施工合同条件》三份合同组成,上述合同是双方当事人真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性 规定,对双方均具有约束力,一审法院认定为有效是正确的。关于本案工程造价是以中建二局提供的结算书还是以一审法院委托鉴定机构所作鉴定结论作为依据的问 题,双方在合同中虽对裕达公司审核结算书的期限作了约定,但在中建二局于1998417日提交《郑州裕达国贸大厦工程土建部分结算书》的12天后,即 同月29日中建二局、裕达公司及监理公司三方召开了经济工作会议,研究本案讼争工程并决定共同进行工程盘点和工程款审核结算的核对工作,虽因种种原因该工 程结算的核对工作没有进行下去,但这已表明裕达公司没有认可结算书,双方在合同中约定的认可结算书的条件尚未成就。故一审法院没有以中建二局向裕达公司提 交的土建部分结算书作为认定该部分工程造价的依据,依职权委托鉴定机构对有关工程造价进行鉴定,并无不妥。一审期间,该院已组织双方当事人多次质证,由鉴 定机构就有关情况作了说明,并根据质证情况对鉴定结论作了相应调整;二审中,中建二局没有对一审法院委托的鉴定机构资质和程序提出异议,亦未请求对所涉工 程造价进行重新鉴定,只是提出以其向裕达公司提交的土建部分结算书作为认定该部分工程造价依据的同时,对该鉴定结论中的部分内容提出异议并提交了相关证 据。经二审法院合议庭组织双方当事人对有关证据进行质证,对相关事实进行核对,在对有证据证明的属于计算方法涉及的相关内容进行相应调整后,有关鉴定结论 可以作为认定本案讼争工程造价的基本依据。关于本案工程款取费标准是按一级取费还是按二级取费问题,中建二局提出其属一级企业应按一级取费,合同约定按二 级取费属于违法条款,按两级标准取费相差740万元应予补齐;经查19911121日建设部发布的《建筑市场管理规定》属于部门规章,本案双方当事人 就工程取费标准的约定虽与上述规章中有关不得任意压价、抬价或附加不合理条件的规定不符,但没有违反法律和行政法规的强制性或者禁止性规定,而且有关约定 属于双方在平等自愿的基础上达成的优惠条件,鉴定机构在鉴定结论中以双方合同约定取费标准计价,并无不妥,中建二局主张所签合同中有关取费标准的约定条款 无效的请求,于法无据,本院不予支持。关于中建二局应否收取裕达公司肢解工程管理费问题,一审期间,河南省郑州市建设委员会造价管理办公室在答复一审法院 咨询时称,中建二局不是总包单位,只是承包了裕达公司肢解工程的一部分,裕达公司和中建二局之间不存在肢解工程关系,中建二局不应提取肢解工程管理费,故 中建二局要求计取346万元肢解分包工程管理费的请求,缺乏事实依据,本院不予支持。关于超高费应否增调的问题,中建二局提出一审法院委托的鉴定机构曲解 了定额规定,错误地将分包和剩余的超高费按该部分工作量全部扣除,只应扣除此部分超高费中的人工费;单位主体与装饰由两家施工单位分别施工时,装饰施工单 位按上述标准计取超高费,余下部分应为主体施工单位计取超高费。但一审法院委托的鉴定机构经复核已对该部分费用进行了调整,中建二局上诉请求提出应增加 262万元超高费,但在二审质证中没有提出新的有证明力的证据,依据不充分,本院不予支持。关于应否计取配合费问题,因中建二局和裕达公司均没有提交有关 分包工程图纸和结算资料以及分包工程费的证据,一审法院委托的鉴定机构无法计算;二审期间,中建二局提出总体承包单位均应按单位工程施工图全部设计项目的 定额直接费和规定费率标准计取3%配合费用,因河南省郑州市建设委员会造价管理办公室在答复一审法院咨询时称,裕达公司和中建二局之间不存在肢解工程关 系,且中建二局提供的其与其他施工单位之间的配合工作量及费用情况证据不充分,故中建二局请求调增3643535元配合费,证据不足,本院不予支持。关于 洋浦公司199889月份施工的空调、水及通风安装工程造价1001245元支付问题,该部分费用系重复结算,中建二局已将应付该部分劳务费等款项支 付给洋浦公司,裕达公司又与洋浦公司直接结算,属于裕达公司自身工作中的问题,与中建二局无关,故中建二局提出裕达公司重复支付给洋浦公司的工程款项应由 裕达公司自行解决、并应在支付工程款中增调1001245元的理由成立,本院予以支持。关于预算外签证用工及业主借工每工日是按50元还是19元计算问 题,中建二局在有关函件中注明应在3日内答复,逾期即视为收文单位予以确认,裕达公司和监理公司于当日签收该函后3日内未做答复;裕达公司在一审期间提交 的由其自行编制的《结算书》中对此也已自认;鉴定结论中也列举了50元和19元两种计算标准供法院采用,故中建二局提出不应按每工日19元的定额计取而应 按每工日50元计算,累计应增调工程款1012500元的理由成立,本院予以支持。关于中建二局199638日收到的40 万元是否为裕达花园1718号楼补偿款问题,因双方没有就该项工程签订书面合同,有关款项支付问题证据不足,无法认定裕达公司是否支付该笔款项,但鉴于 双方对裕达花园1718号楼工程施工事实不持异议,在裕达公司不能证明已经支付上述工程款项的情况下,即有义务支付该笔款项,中建二局提出一审判决不应 在工程款中减去40万元的理由成立,应予支持。关于1996124日中建二局收到100万元应否认定为工期奖问题,虽然1996124日裕达公司 向中建二局支付了100万元,中建二局为此出具的收据上也注明此款为工期奖,裕达公司在一审期间提交的已付工程款证据材料中亦注明该100万元属于工 期奖,但双方于20003月就工程款拨付情况进行核对时,已确认该笔款项为工程款,中建二局当时没有提出异议,因此中建二局又提出一审法院不应将该笔款 项认定为已付工程款,应调增工程款100万元的理由不成立,本院不予支持。关于罚款和火灾赔偿款问题,裕达公司作为工程的发包方,不具有行政执法部门的职 能,无权对承包方进行罚款,双方所签合同中对此又没有专门约定,故中建二局提出这部分罚款属于裕达公司滥用业主优势进行的非法罚款以及强行要求支付火灾赔 偿等款项,不应从工程款中扣除上述410800元款项的理由成立,本院予以支持。一审法院查封的滞留在裕达国贸施工现场价值151511765元工程材 料属于裕达公司所有,当双方发生纠纷未再施工时,该部分材料应归裕达公司,在中建二局未同意以该部分材料折抵相应工程款的情况下,一审法院将该部分材料直 接判归中建二局所有并扣减相应工程款不当,应予纠正。关于鉴定结论中是否漏计1999525日以后的工程量造价为629300元问题,一审法院委托的 鉴定机构经复核认为中建二局在1999525日之后完成的安装工程量为电缆安装方面的电缆绝缘强度测试记录,与工程量计算无直接联系,不能作为量化计 算的依据;二审中,中建二局虽对该部分提出异议,但在质证中未提供新的有证明力的证据推翻一审法院委托鉴定机构所作的说明和认定,故对该请求部分本院不予 支持。关于违约责任问题,中建二局虽在二审期间提交了裕达公司图纸不到位、设计变更提供不及时、业主设计环境、业主分包和不可抗力等因素造成应顺延工期 396天的证据目录和清单,但在庭审质证中未提出证据原件或者复印件。中建二局在一审中未就其主张裕达公司承担违约责任问题提起诉讼请求,也没有预交相应 的诉讼费用,一审法院没有对裕达公司提出的工期违约和质量违约反诉予以审理,并告知其另诉解决,表明一审法院对双方的违约责任问题没有进行实体审理。双方 提出的涉及合同履行中的违约责任问题是一个整体,应一并审理。裕达公司在被一审法院告知有关工期违约和质量违约问题不在本案审理范围后,已经另行起诉。为 便于查清双方的违约行为、过错程度以及违约责任的承担等,中建二局应在该案中通过明确提出反诉的途径予以解决。将双方当事人都提及的违约责任问题另案解 决,便于查清事实,分清责任,公平合理,符合本案的实际情况,亦不违反民事诉讼法的有关规定。综上,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一 款第(三)项之规定,判决如下:

一、 维持河南省高级人民法院〈2001〉豫法民初字第8号民事判决第二项、第三项、第五项、第六项和第七项。

二、变更河南省高级人民法院〈2001〉豫法民初字第8号民事判决第一项为:裕达公司于本判决生效后15日内向中建 二局支付工程欠款2563315190 元,并支付相应的利息〈自1999527日起至本判决确定的履行期限届满止,利率按中国人民银行同期同类贷款利率计算〉。

三、 撤销河南省高级人民法院〈2001〉豫法民初字第8号民事判决第四项。

一审案件受理费、鉴定费、诉前财产保全费、诉讼财产保全费,按一审判决执行;二审案件受理费623000元,由中建二局负担498400元,裕达公司负担124600元。

本判决为终审判决。

审判长 程新文

代理审判员 贾劲松

代理审判员 关 丽

○○二年八月二十三日

书记员 胡晓菲

 

0
顶一下
0
相关阅读
  • 没有相关阅读内容!